厂房装修改造合同厂房装修改造合同模型厂房装修合同是装修单位(发包人)与装修公司(承包人)签订的关于发包人装修事宜的协议。 以下是我收集整理的厂房装修合同模式。欢迎阅读。

客户(甲方)：                                                承包商(乙方):

工程项目：经过友好谈判和协商，甲乙双方决定委托乙方装修                         项目顺利进行，特签订本合同，共同遵守。

一、甲方责任：

1.甲方将设计图纸交给乙方，经物业管理部门批准，配合乙方设计施工，如电梯、物品存放。

2.施工过程中如需修改，应及时通知乙方。

二、乙方责任:

1、乙方负责购买所有安装所需的设备，如阻燃棉防火钢板（厚度以样封边、开门、装锁、拆卸等。，并提供相应的材料发票和材料检验证书。

2、因材料质量不合格而影响工程质量和工期，其材料费和返工费由乙方承担，3.本项目属于乙方企业项目全包形式。乙方承诺向乙方施工人员购买相关保险，以确保乙方施工人员的安全。如发生安全责任事故，乙方应负责，与甲方无关。4.乙方负责提供乙方企业营业执照、会员证书或施工资质，供甲方备案。5.乙方指定(姓名)____________乙方项目负责人负责签订合同，按要求指导现场施工，确保现场安全，严格防止火灾、用电等不安全因素。所有施工人员必须佩戴证书，文明施工，防止管道堵塞、漏水、跳电、物品损坏等事故影响他人。

三、其他约定：

1、工程质量验收，除隐蔽工程分段验收外，乙方组织甲方完成工程竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.严格履行合同，实行信用工期。如因延误完成，如脱料、窝工或借款诱使甲方垫款，检查后按违约处办理。

3.装修期为自合同生效之日起__12__天内完工。

4、在装修施工范围内承担保修责任，保修期自甲方验收合格之日起12个月。

四、工程费用约定:(各项目成品全包价格)

1.单门:元/扇

2.双门:元/扇。

3.隔墙:元/平方米(包括开门、开窗)，完工后计算。

4.开窗：1.65米*0.9米，元/扇。

5高高度项目：   元。

6.移动风淋项目:   元。

7.水电工程部分(所有工程):   元。

五、违约责任合同生效后，在合同履行期间擅自终止合同方的，应当按照合同总金额终止合同_50_%作为违约金支付给对方。因本协议条款违约而造成对方实际情况的，应予以赔偿。

六、争议解决：本合同履行期间，双方发生争议，不影响工程进度`双方应当协商解决前提。解决不成的，可以按照本合同向人民法院提起诉讼。

七、合同生效

1.本合同及合同附件图纸向双方盖章，签字后生效。

2.补充合同具有与本合同相同的法律效力。

三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方及见证部门各执一份。

甲方:(签)甲方代表签字：                                                                 乙方:(签字)乙方代表签字年月日：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合家庭卧室装饰工程建设的特点，双方就发包人的家庭卧室装饰工程（以下简称工程）达成以下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2.工程内容及做法(见附件清单)。1.3.工程承包方式：双方同意采用以下第一方式______各种承包方式。(1)承包人承包工作和材料；

(2)承包人承包人、部分包装材料(承包人提供装饰材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰材料表)；(3)承包人承包人、发包人承包材料(发包人提供装修材料明细表)。1.4.开工日期为30天____月____日期，竣工日期______年____月____日。1.5合同价格：本合同工程造价为（大写）：________________________元，小写：______________元(《厂房装修工程报价》)。

第二条工程监理实施工程监理的，发包人应当与监理公司签订工程监理合同，并通知承包人监理工程师的姓名、单位、联系方式和职责。第三条施工图意施工图采用以下第三条______提供各种方式：

(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式两份，发包人和承包人各一份(详见家居装修工程设计图纸)；

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式两份，发包人和承包人一份(详见家居装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________人民币，由发包人支付用不在工程价格内)。

第四条发包人的义务4.1.开工前为承包商进入施工创造条件。

包括：清理室内家具、家具或不易移动的家具、家具堆放、覆盖，不影响施工原则；

4.施工期间提供水源和电源；4.3.参与工程质量和施工进度监督，负责材料进场和竣工验收。第五条承包人的义务5.严格执行安全施工操作规范、防火规范、施工规范和质量标准，按期完成工程；5.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民、污染环境；5.3.保护原卧室的家具和家具，确保卧室上下水管道畅通；5.4.确保施工现场整洁，工程竣工后清理施工现场。第六条支付条件和方式6.1付款条件：装修后检查合格付款；6.2付款方式：支票或电汇第七条工程验收7.1.工程质量验收：工程完成后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。7.2.乙方通知甲方进行工艺验收和竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。第八条其他事项8.1.甲方（1）房屋平面图、水、电、气线路图必须经物业管理部门批准，或甲方应提供房屋平面图、水、电、气线路图，并向乙方现场披露。（2）对于二次装修工程，所有或部分房屋应空置，以清除影响施工的障碍物。只能部分空置房屋的家具和家具必须采取必要的保护措施，并与乙方办理手续并承担费用。（3）建筑物结构、设备、管道确实需要拆除、改造的，应当向当地住房管理部门办理手续，并承担相关费用。公共部件在施工过程中需要临时使用的，应提前打招呼。8.2.乙方（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；下属分支机构必须有上级公司颁发的证书；销售人员必须具有法定代表人的委托证书。（2）负责施工现场的安全，严格防止火灾、认证、文明施工，防止管道堵塞、泄漏、停电、物品损坏等事故影响他人。如发生，必须尽快负责维修或赔偿。(3)严格履行合同，实行信用工期。如因延误完成，如脱料、窝工或借款诱使甲方垫款，检查后按违约处办理。（4）在装修施工范围内承担保修责任，保修期自甲方验收合格之日起12个月。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间擅自终止合同方的，应当按照合同总金额终止合同____%作为违约金支付给对方。因擅自终止合同而造成的实际损失超过违约金的，应当予以赔偿。第十条争议解决10.1、本合同履行期间，双方发生争议的，双方应协商解决，不影响项目进度。或向市室内装饰行业协会家庭装饰专业委员会投诉，并要求解决。10.2.当事人不愿通过协商、调解或者协商、调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁；-人民法院提起诉讼。第十一条合同变更终止11.1.合同生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容的，应当在双方协商一致后重新签订补充协议。需要终止合同的，提出终止合同的一方应当以书面形式提出，并按照合同总价格提出___%交违约金，终止合同。11.2.任何一方在施工过程中提出终止合同，必须书面向另一方提出。经双方同意办理清算手续后，可视为终止合同。第十二条合同生效12.1.本合同及合同附件向双方盖章，签字后生效。12.2.补充合同具有与本合同相同的法律效力。12.3.本合同(包括合同附件和补充合同)一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(业主):_______________乙方：_____________住所地址：_______________________企业地址：_______________________邮政编码：_______________________邮政编码：_______________________法人代表：_______________________法人代表：_______________________

友情链接：  深圳装修公司  、  厂房装修    、展厅设计 、  办公室装修 、  酒店装修